Просим утвердить мировое соглашение

Предлагаем к прочтению статью. Если вы не найдете ответа по теме "Просим утвердить мировое соглашение" или захотите актуализировать данные на 2020 год, то задавайте вопросы дежурному специалисту.

Примерная форма ходатайства об утверждении мирового соглашения (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 15 АПК РФ.

В [ наименование арбитражного суда ]

Истец: [ наименование, адрес ]

Ответчик: [ наименование, адрес ]

Ходатайство об утверждении мирового соглашения

В производстве [ наименование арбитражного суда ] находится дело N [ значение ] по иску [ наименование истца ] к [ наименование ответчика ] об [ указать предмет иска ]. К настоящему моменту по данному делу вынесено [ указать последний судебный акт и его суть ] от [ число, месяц, год ].

[ Число, месяц, год ] в соответствии со ст. 139 АПК РФ стороны заключили мировое соглашение. В соответствии с условиями данного мирового соглашения [ указать условия, размер и сроки исполнения обязательств сторон друг перед другом или одной стороной перед другой, условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, порядок распределения судебных расходов ].

С последствиями прекращения производства по делу стороны ознакомлены и согласны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 138-142, 151 АПК РФ, просим:

1. Утвердить заключенное сторонами мировое соглашение от [ число, месяц, год ] по делу N [ значение ].

2. Производство по делу N [ значение ] прекратить.

1. Мировое соглашение от [ число, месяц, год ].

2. [ Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших мировое соглашение ].

[ должность, подпись, Ф. И. О. представителя истца ]

[ должность, подпись, Ф. И. О. представителя ответчика ]

[ число, месяц, год ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма ходатайства об утверждении мирового соглашения

Разработана: Компания «Гарант», октябрь, 2019 г.

Источник: http://base.garant.ru/1967476/

Мировое соглашение

Мировому судье судебного участка № ___ судебного района __________ г. _______

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В порядке ст. 39 ГПК РФ

г. ______ « » ________ год

__________________, зарегистрированная по адресу:_______________, именуемая в дальнейшем Истец, с одной стороны, и
_______________, зарегистрированный по адресу: ________________, именуемый в дальнейшем Ответчик, с другой стороны, являющиеся сторонами по иску о взыскании денежных средств на содержание ребенка, договорились о нижеследующем:

На основании ст. 39 ГПК РФ просим суд мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, нам разъяснены и понятны.

Сведения о сторонах:

Истец: _____________________, паспорт серия ____№ ______ выдан ___________________ г. _________ « » ____________ ____ г.

Ответчик: ____________________, паспорт серия ____ № ______ выдан ___________________ г. _______ « » ____________ ____г.

Источник: http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Заявление об утверждении мирового соглашения: понятие и особенности, правила составления и подачи ходатайства + образец мирового соглашения по гражданскому делу

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Образец мирового соглашения по гражданскому делу можно скачать на этой странице. В процессе производства по делу истцу и ответчику становится известна правовая позиция друг друга и доказательства, представленные каждой из сторон. Часто они могут спрогнозировать, что решение, которое может быть принято по спору, не вполне будет соответствовать их интересам.

Тогда, при взаимном согласии, есть возможность закончить спор путем заключения мирового соглашения на твердо, установленных ими условиях. При этом в суд необходимо представить заявление об утверждении мирового соглашения, иногда также именуемое ходатайством.

Такая договоренность, иногда является более выгодной для участников конфликта, чем решение, которое может быть принято по их спору судьей. О том, как это сделать правильно, а также процессуальных особенностях решения конфликта в суде миром, читайте в этой статье.

Понятие и особенности заключения мирового соглашения в суде

При рассмотрении дела в судебном заседании неизбежно ставится вопрос о решении конфликта миром. Ведь согласно ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ в обязанности суда входит принятие мер по примирению сторон.

Мировое соглашение – это установленный законом альтернативный вариант разрешения спора.

Вместо принятия окончательного решения, суд выносит определение об утверждении мирового соглашения, которым оканчивается судебное разбирательство и прекращается производство по делу.

Положительные моменты

Решения вопроса миром выгодно для истца тем, что оно может быть исполнено значительно раньше, чем решение суда. Так как в определении устанавливается срок исполнения обязательств, то эти обязательства могут быть исполнены добросовестным ответчиком в добровольном порядке.

Однако, даже если оппонент не выполнил условия, в установленный срок, истец вправе обратиться в суд, с целью получения исполнительного листа и его подачи в ФССП для принудительного исполнения.

Тогда как при вынесении решения, ответчик вправе был бы обжаловать его в апелляционной инстанции.

А в случае апелляционного обжалования, вступление решения в законную силу, получение исполнительного листа и принудительное исполнение невозможно до момента вынесения апелляционным судом итогового судебного акта.

Читайте так же:  Исковое заявление выписать человека

При этом решение суда первой инстанции в апелляции может быть отменено или изменено. Таким образом, примирение участников процесса ведет к скорейшему получению истцом исполнительного листа и возможности предъявления его для принудительного исполнения.

Возврат госпошлины и другие плюсы

Когда найден консенсус в ходе рассмотрения спора в арбитражном суде, истцу из бюджета возвращается половина от суммы государственной пошлины, уплаченной при подаче иска.

Ведь пошлина не возвращается лишь при заключении мирового соглашения на стадии исполнительного производства.

Данный путь выгоден ответчику тем, что истцом предоставляется дополнительный срок для исполнения обязательств. А также истец обычно частично или полностью отказывается от отдельных заявленных требований.

К таким послаблениям можно отнести:

  • уменьшение размера неустойки;
  • снижение судебных расходов;
  • отказ от части исковых требований.

Что ведет к уменьшению размера обязательств ответчика.

Последствия для истца

Решения конфликта миром является невозможность повторно обратиться с иском за разрешением спора между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

А также участниками может быть предусмотрено обязательство истца отказаться от предъявления к ответчику в будущем иных требований, в том числе связанных с предметом иска.

Исходя из сказанного, взаимная договоренность ведет к уменьшению размера обязательств ответчика перед истцом, и может предотвратить возникновение новых в будущем.

Суд всегда заинтересован в прекращении спора, так как при таком варианте конфликт разрешается быстрее.

Определение об утверждении мирового соглашения принимается судом по просьбе конфликтующих участников процесса. Поэтому и обжалуется значительно реже, чем принимаемые самостоятельно решения, а отмена определения вышестоящими инстанциями менее вероятна.

Как составить заявление об утверждении мирового соглашения

При подготовке мирового соглашения в виде отдельного документа к заявлению, направляемому в суд, прилагается один экземпляр, а остальные передаются сторонам и иным лицам, участвующим в деле.

В письменном заявлении о достижении согласия по предмету иска должно быть указано:

  • наименование суда, рассматривающего спор;
  • Ф. И. О. или наименования сторон, процессуальное положение (истец, ответчик), а также адреса места жительства или нахождения;
  • существо требований, рассматриваемого судом, и номер дела;
  • просьба утвердить договоренности, достигнутые между сторонами по указанному делу;
  • заверение, о том, что известны и понятны последствия примирения и прекращения производства по делу, установленные законом.

При гражданском и административном судопроизводстве условия мирового соглашения могут быть изложены непосредственно в самом заявлении или соглашении о примирении.

В арбитражном судопроизводстве закон требует составления письменного мирового соглашения в виде отдельного документа, подписанного сторонами.

Примирение участников по гражданскому делу – не воспрещается, и признается судами не противоречащим закону. Указанные процессуальные документы подписываются уполномоченными представителями.

В случае, если соглашение и заявление о его утверждении подписано представителем по доверенности, право на подписание таких документов должно быть прямо указано в доверенности.

Подача и рассмотрение судом

Заявление должно быть представлено в суд, рассматривающий спор. В нем указываются обстоятельства послужившие примирению.

Обсуждение ходатайства происходит в открытом судебном заседании, с обязательным участием обеих сторон.

Рассмотрение ходатайства об утверждении мирового соглашения без участия истца или в отсутствие ответчика возможно лишь в случае если от каждой не явившейся стороны заранее поступило заявление о рассмотрении данного вопроса без них.

Иначе, вопрос об утверждении соглашения не может быть рассмотрен. Примирение по административному делу при неявке сторон не рассматривается.

Суд может отложить судебное заседание на более позднюю дату, чтобы оппоненты сумели обеспечить явку своих представителей, либо успели направить ходатайства о рассмотрении вопроса без их участия.

Заявление об утверждении мирового соглашения может быть подано и при пересмотре дела в апелляционной инстанции. В случае если апелляционный суд утвердит его, то определением одновременно отменяется принятое решение и прекращает производство по делу.

Ситуации, при которых могут отказать

Мировое соглашение не утверждается судом если:

  • договоренности противоречат закону, если при заключении и определении его условий были нарушены правила и обязательные требования, установленные законом;
  • нарушает права и интересы других лиц, если в результате решения конфликта мирным путем, нарушены права третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, или будут причинены убытки кредиторам, бюджету.

Определение суда об утверждении мирового соглашения, как и определение об его отказе, могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

Утверждение мирового соглашения в гражданском процессе

Процедура заключения и утверждения мирового в гражданском процессе урегулирована статьей 173 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ).

Условия примирения, достигнутого в процессе, заносятся в протокол судебного заседания и подписываются обеими сторонами.

Если же мировое соглашение сторон выражено в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти документы приобщаются к делу, на что указывается в протоколе.

Судебная практика также допускает составление мирового соглашения в виде отдельного документа, подписанного сторонами, предоставляемого в суд совместно с письменным заявлением о его утверждении.

Суд не утверждает договоренности сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ).

Как договориться в арбитражном суде

Вопросы достижения компромисса между истцом и ответчиком в арбитражном процессе, урегулированы главой 15 (статьи 138–142) Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ).

Как правило, этот порядок применяется по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью с участием организаций и ИП.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами (ст.139 АПК РФ):

  • на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта;
  • по любому делу, если иное не предусмотрено законом;
  • с условием, что оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону;
  • с условием вступления его в силу только после утверждения его арбитражным судом.

Мировое соглашение составляется и подписывается в экземплярах, превышающем на один количество лиц, его заключивших. Один оригинал приобщается к материалам дела (ч. 4 ст. 140 АПК РФ).

Читайте так же:  Жена подала на алименты встречный иск

В нем могут содержаться следующие условия:

  • об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком;
  • об уступке прав требований;
  • полном или частичном прощении либо признании долга;
  • о распределении судебных расходов;
  • иные условия, не противоречащие федеральному закону (ч.2 ст.140 АПК РФ).

Обязательно в документ должен содержать согласованные истцом и ответчиком сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств, друг перед другом или одной стороной перед другой.

Примирение в административном судопроизводстве

Порядок заключения и утверждения судом соглашения о примирении в процессе административного судопроизводства урегулирован статьями 137 и 157 КАС РФ.

Данный кодекс применяется по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Исключением являются дела об административных правонарушениях, производство по которым осуществляется в соответствии с КоАП РФ.

Примирение административного истца и ответчика может касаться только их прав и обязанностей как субъектов спорных публичных правоотношений и возможно в случае допустимости взаимных уступок (ч.1 ст.137 КАС РФ).

Суд не утверждает соглашение о примирении, если его заключение прямо запрещено законом, противоречит существу рассматриваемого административного дела или нарушает права других лиц.

Например, соглашение о примирении сторон по административному делу об оспаривании нормативного правового акта не может быть утверждено (ч. 12 ст. 213 КАС РФ).

А также оно не будет утверждено при неявке в процесс лиц, участвующих в деле, или их представителей, если их уведомили надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (ч.4 ст.137 КАС РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 157 КАС РФ условия соглашения о примирении сторон, достигнутого в судебном заседании, заносятся в протокол и подписываются участниками процесса и их представителями.

Изложенные в письменной форме условия соглашения о примирении приобщаются к административному делу, о чем также указывается в протоколе.

При этом оно должно содержать условия, на которых участники пришли к примирению, а также порядок распределения судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителей (ч. 3 ст. 137 КАС РФ).

На что следует обратить внимание

На предварительной беседе или в начале рассмотрения дела по существу судья выясняет у сторон, возможно ли примирение и заключение соглашения, при этом ответы участников и их представителей вносятся в протокол судебного заседания.

В связи с чем должна быть заготовлена правовая позиция на случай предложения оппонентом окончить спор миром. Определены те максимальные уступки, на что готов пойти истец, и те условия, которые должен выполнить ответчик.

Когда судом будет поставлен вопрос о возможности примирения, сторона может заявить о том, что она не возражает против такого исхода дела. Тогда при согласии утвердить эти условия суд может объявить перерыв, чтобы, выйдя из зала, участники обсудили их.

Иногда предложение о заключении соглашения поступает от ответчика еще до начала рассмотрения искового заявления по существу.

Тогда, если полученные предложения устраивают истца, он может заявить суду о возможности решения конфликта миром. При необходимости, можно попросить об отложении рассмотрения дела для составления и подписания сторонами соглашения и заявлений о его утверждении.

Иногда предложенные условия примирения одного из участников не устраивают, или он вообще не заинтересован в решении спора по обоюдному согласию.

Или у истца бывают основания предполагать, что ответчик использует предложение о заключении соглашения в качестве повода для затягивания судебного процесса.

При таких обстоятельствах можно заявить о невозможности примирения и просить рассмотреть дело по существу без объявления перерыва или его отложения.

Заключительные рекомендации участникам судебного разбирательства

В заключение отметим, что мировое соглашение иногда становится действительно наилучшим вариантом решения спора, так как ведет к скорейшему разрешению противоречий и конфликтов.

Избавляет участников от необходимости присутствия в длительных заседаниях и предоставления неоспоримых доказательств.

А также ведет к сокращению объема ответственности сторон, снижению судебных издержек и иных расходов, тем самым позволяет сэкономить при разрешении спора значительные средства и время.

Автор: Олег Росляков, источник sud-isk.ru.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Источник: http://sud-isk.ru/xod/zayavlenie-ob-utverzhdenii-mirovogo-soglasheniya.html

Просим утвердить мировое соглашение

В Арбитражный суд Забайкальского края

по делу № _________________________

(наименование истца, ответчика)

об утверждении мирового соглашения

В процессе судебного разбирательства по делу №___________ по иску_____________

К ____________________________________ о ____________________

(наименование ответчика) (предмет спора)

стороны пришли к выводу о необходимости окончить дело мировым соглашением .

Мировое соглашение подписано уполномоченными представителями истца и ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 139, 140, 150 Арбитражного процессуального кодекса,

1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами;

2. Производство по делу прекратить.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ч.3 ст.151 АПК РФ сторонам известны и понятны.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приложение: текст мирового соглашения на ___ л.

Руководитель (представитель) истца________________________ Фамилия И.О.

Руководитель (представитель) ответчика____________________ Фамилия И.О.

Источник: http://www.arbitr.chita.ru/Documents/4/9.htm

Заявление об утверждении мирового соглашения

Истец: ________________________________________

(Ф.И.О. либо наименование организации)

(почтовый адрес истца, телефон, эл. адрес)


Ответчик:
________________________________________

(Ф.И.О. либо наименование организации)

(адрес ответчика, телефон, эл. адрес)

Третье лицо: ________________________________________

(Ф.И.О. либо наименование организации)

(адрес, телефон, эл. адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

Мной, _________ (ФИО истца) предъявлен иск к _________ (ФИО ответчика) о _________ (указать предмет иска).

В ходе рассмотрения дела мы пришли к единому мнению о целесообразности мирного разрешения возникшего спора и заключили мировое соглашение, в соответствии с которым истец обязуется ______________________________ (указываются обстоятельства, которые берет на себя истец в целях мирного разрешения спора). В свою очередь ответчик обязуется ___________________ (указываются обстоятельства, которые берет на себя ответчик в целях мирного разрешения спора).

Последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением судом мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ нам известны и понятны.

Читайте так же:  Моральный вред причиненный государственными органами

На основании изложенного, руководствуясь статьями 39, 173 Гражданского процессуального Кодекса РФ,

ПРОСИМ:

1. Утвердить мировое соглашение на указанных нами условиях

2. Прекратить производство по делу

«___»_________ ____ г. (подпись истца) _____________ (подпись ответчика) _________

Источник: http://russian-laws.ru/blanki/zayavlenie-ob-utverzhdenii-mirovogo-soglasheniya

Образец заявления об утверждении мирового соглашения в арбитражный суд

Можете воспользоваться составленным нами образцом заявления об утверждении мирового соглашения в арбитражный суд! Оно составлено в Арбитражный суд Новосибирской области по конкретному арбитражному делу о взыскании убытков по договору строительного подряда. Мировое соглашение утверждено судом.

Мировое соглашение – это, по существу, процессуальный договор между истцом и ответчиком, утвержденный судом. Мировое соглашение утверждается определением арбитражного суда, имеет силу судебного решения и подлежит принудительному исполнению в том же порядке, что и решение суда, а именно – посредством процедуры исполнительного производства. Многие заблуждаются, считая, что Читать далее…

В Арбитражный суд Новосибирской области
(г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6)

От Взыскателя: ЗАО «Взыскатель»
адрес, ИНН, р/с, ФИО руководителя, телефон
__________________________________

Представитель: адвокат Андреева Ольга Борисовна
(регистрационный номер 54/1226 в реестре адвокатов Новосибирской области, доверенность от 3 октября 2012 года) тел. 375 – 02 – 80,
тел. 8 – 923 – 775 – 02 – 80
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, офис 903

и Должника: ООО «Должник»
адрес, ИНН, р/с, ФИО руководителя, телефон
__________________________________

гражданское дело № А45-_____________/2012

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения на стадии исполнительного производства

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от __________ 2013 года по делу № А45-_________/2012 по иску ООО «Должник» к ЗАО «Взыскатель» о взыскании задолженности по договору строительного подряда и встречному иску ЗАО «Взыскатель» к ООО «Должник» о взыскании убытков с ООО «Должник» в пользу закрытого акционерного общества «Взыскатель» взыскана денежная сумма в размере 4 197 140 рублей 04 копейки.

Постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от __________ 2013 года данное решение оставлено без изменения.
ЗАО «Взыскатель» получен исполнительный лист о взыскании с ООО «Должник» 4 197 140 рублей 04 копейки.

На стадии исполнительного производства Взыскатель ЗАО «Взыскатель» и Должник ООО «Должник», далее именуемые Стороны, пришли к договоренности о заключении мирового соглашения на следующих условиях:

1. Должник своими силами и средствами выполняет ремонтно-восстановительные работы в отношении западной части кровли цеха ____________ (далее – Работы) и устраняет недостатки, установленные судебно-строительной экспертизой (заключение эксперта от 05.06.2013 года №2862/9) (далее — Недостатки), на основании разработанного Проекта.

2. Проект ремонтно-восстановительных работ, разрабатывается Должником согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009 и должен содержать:
— техническое решение по устранению недостатков конструкции здания с учетом конструкции кровли;
— расчет нагрузок на несущие конструкции здания от конструкции кровли.

3. Разработанный Проект представляется на утверждение Взыскателю в срок до «27» марта 2014 года. Взыскатель в срок до «04» апреля 2014 года обязан согласовать Проект Работ и направить в адрес Должника, либо предоставить перечень замечаний по Проекту. При наличии замечаний со стороны Взыскателя по Проекту работ, Стороны составляют акт необходимых доработок Проекта, срок выполнения которых не может превышать 10 (десять) дней. При несогласовании представленного Должником Проекта со второго раза, Взыскатель вправе на основании данного Мирового соглашения обратиться в Арбитражный суд за выдачей исполнительного листа о взыскании с Должника денежной суммы в размере 4 149 329 (Четыре миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать девять) рублей 32 копейки. В этом случае Должник также не претендует ни на какую компенсацию затрат, понесенных им в связи с выполнением проектных и иных работ по данному Мировому соглашению.
При этом замечания по Проекту считаются обоснованными только при условии несоответствия разработанного Проекта действующему законодательству, требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009, СНиП и иным обязательным требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

4. После согласования со Взыскателем, Проект передается Должником на госэкспертизу, заключение которой представляется Взыскателю в срок не позднее одного месяца со дня согласования с ним Проекта.

5. Ремонтные Работы выполняются Должником в соответствии с согласованным Проектом в следующие сроки:
— начало работ: «01» мая 2014 года
— окончание работ: «15» августа 2014 года.

Должник вправе соразмерно перенести сроки начала и окончания выполнения работ согласно Проекта в случае нарушения Взыскателем сроков согласования Проекта, определенных п. 3 Мирового соглашения, при отсутствии обоснованных замечаний;

В указанном случае сроки начала и окончания работ переносятся на количество дней просрочки исполнения Взыскателем своих обязательств по настоящему мировому соглашению.

6. Должник по окончании работ письменно извещает Взыскателя о готовности к сдаче выполненных работ. Стороны совместно осуществляют проверку выполненных работ. При отсутствии замечаний к выполненным работам, стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения Взыскателем недостатков в выполненных работах, Стороны фиксируют данные недостатки в письменном виде. До устранения всех недостатков Должником работы считаются не выполненными и принимаются Взыскателем повторно только после их устранения во вновь назначенный срок, который не может превышать 10 календарных дней. Все расходы по устранению недостатков несет Должник.

7. В случае повторного обнаружения Взыскателем недостатков в выполненных работах, работы по настоящему Мировому соглашению считаются невыполненными.

8. Работы по устранению недостатков по настоящему Мировому соглашению считаются выполненными и принятыми Взыскателем, а обязательства Должником исполнены с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приема выполненных работ без замечаний.

9. Равным образом, при допущении Должником просрочки выполнения своих обязательств по настоящему Мировому соглашению (сроков представления проекта, сроков представления заключения государственной экспертизы проекта, срока начала и окончания выполнения Работ) Взыскатель вправе на основании данного Мирового соглашения обратиться в Арбитражный суд за выдачей исполнительного листа о взыскании с Должника денежной суммы в размере 4 149 329 (Четыре миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать девять) рублей 32 копейки.

Читайте так же:  Обжалование определения о судебном приказе

10. В этом случае Должник также не претендует ни на какую компенсацию затрат, понесенных им в связи с выполнением условий настоящего Мирового соглашения.

11. С целью реализации данного права Взыскателем, факт нарушения Должником сроков представления проекта, сроков представления заключения государственной экспертизы проекта, сроков начала и окончания выполнения Работ, считается подтвержденным соответствующим актом о нарушении этих сроков, подписанным обеими сторонами. При отказе Должника от подписания данного Акта, в нем делается отметка и Акт подписывается Взыскателем в одностороннем порядке.

12. При надлежащем исполнении Должником своих обязательств по настоящему мировому соглашению Взыскатель отказывается от своих требований о взыскании с Должника убытков за некачественно выполненные работы по договору строительного подряда от 31.03.2010 года, подлежащих взысканию на основании Решения Арбитражного суда Новосибирской области от _______2013 года по делу А45-_________/2012 в сумме 4 149 329 (Четыре миллиона сто сорок девять тысяч триста двадцать девять) рублей 32 копейки.

13. Судебные расходы в размере 47 810 (Сорок семь тысяч восемьсот десять) рублей 72 копейки возмещаются Должником Взыскателю в срок до «25» апреля 2014года.

14. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр — в Арбитражный суд для приобщения к материалам дела.

15. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения Арбитражным судом.
Стороны, руководствуясь ст. ст. 49, 141, п. 2 ст. 150 АПК РФ, просят суд утвердить данное Мировое соглашение и прекратить производство по делу.

____________ 2014 года

Взыскатель:
ЗАО «Взыскатель»
Генеральный директор __________ _________________________

Должник:
ООО «Должник»
Директор ____________ _________________________

Источник: http://www.auditnalogpravo.ru/obrazcy-xodatajstv-i-zayavlenij-v-sud/obrazec-zayavleniya-ob-utverzhdenii-mirovogo-soglasheniya-v-arbitrazhnyj-sud/

Заявление о расторжении мирового соглашения образец

В ______________ городской суд
______________________________
Истец: ______________________________
______________________________
Ответчик: ______________________________
______________________________.

Прошу:
1. Отменить мировое соглашение от __________ года утвержденное определением ______________ городского суда __________ области от _______________ года
2. Вынести новое решение соответствующее закону.

Приложение:
1. Мировое соглашение от ____________ года
2. 2 копию искового заявления, одну ответчику, вторую в суд
3. Платежное поручение на перечисление госпошлины.

Источник: http://dogovor-blank.ru/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86

Статья 153.10. Утверждение судом мирового соглашения

Статья 153.10. Утверждение судом мирового соглашения

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 153.10 ГПК РФ

1. Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции.

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

4. Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд выносит определение.

6. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

7. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в случае обжалования судебного акта или его исполнения законность и обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются.

8. Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами.

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд вправе предложить сторонам исключить из мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные интересы других лиц.

9. В определении суда об утверждении мирового соглашения указываются:

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения;

2) условия мирового соглашения;

3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части уплаченной им государственной пошлины в размерах, установленных федеральными законами о налогах и сборах;

4) распределение судебных расходов.

10. В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

11. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

12. Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может быть обжаловано.

13. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций по предмету заявленных требований влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по делу.

Утверждение мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, влечет за собой прекращение исполнения этого судебного акта при оставлении его в силе. На это указывается в определении суда.

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рассмотрении заявления по вопросу распределения судебных расходов, понесенных в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, влечет за собой прекращение производства по заявлению о распределении судебных расходов.

Источник: http://base.garant.ru/12128809/3bca0ef8b6fe1699172237210d7ae2dd/

Заявление об утверждении мирового соглашения

Соглашение сторон

Судебный процесс – длительная процедура, в ходе которой могут меняться исковые требования, взаимные претензии и степень накала страстей.

Читайте так же:  Запрет на персональные данные образец

В определенный момент судебного разбирательства стороны могут прийти к мнению, что взаимные уступки – намного более приемлемый вариант, чем затянувшееся судопроизводство, возможность вынесения неудобного для любой из сторон решения, растущие гонорары адвокатов и дальнейшая процедура обжалования.

Для подобных случаев переоценки спорной ситуации законодательство предусматривает для сторон возможность заключения мирового соглашения. Условиями мирового соглашения становятся взаимные обязательства сторон друг перед другом. Например, одна сторона соглашается выплатить долг сразу, наличными, но без пени, а вторая сторона принимает это условие.

Мировое соглашение – это основание для прекращения дела. То есть истец, заключивший соглашение, просит суд о прекращении производства по иску.

Для того чтобы ни одна из сторон впоследствии не уклонилась от условий мирового соглашения, закон предусматривает возможность судебного утверждения мирового соглашения. В результате судебного утверждения мировое соглашение принимает обязательный для сторон характер.

Это значит, что в случае неисполнения соглашения судом будет выдан исполнительный лист в отношении лица, уклоняющегося от исполнения мирового соглашения.

Возврат госпошлины и другие плюсы

Когда найден консенсус в ходе рассмотрения спора в арбитражном суде, истцу из бюджета возвращается половина от суммы государственной пошлины, уплаченной при подаче иска.

Пошлина не возвращается лишь при заключении мирового соглашения на стадии исполнительного производства.

Составление мирового соглашения

Консенсус может быть достигнут сторонами на любой стадии процесса, включая стадию дополнительного разбирательства. Соответственно на любой стадии процесса может быть подано заявление об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.

Разница будет заключаться только в возможности возврата госпошлины. В случае заявления о мировом соглашении в процессе дополнительного разбирательства госпошлина не возвращается. Если же заявление было подано суду до момента удаления для вынесения решения, то истец имеет право на возврат половины суммы госпошлины.

В судах общей юрисдикции заявление об утверждении мирового соглашения может быть подано как устно, так и письменно. Устные заявления, включая все условия мирового соглашения, вносятся в протокол судебного заседания с отбором подписей сторон.

В арбитражных судах мировое соглашение оформляется исключительно сторонами в письменном варианте.

Если заявление будет подано в письменном виде, то оно будет приложено к материалам дела с соответствующей отметкой в протоколе судебного заседания.

В случаях, когда мировое соглашение включает в себя сложные условия или расчеты, то желательно оформить заявление в письменном виде. Во-первых, это избавит секретаря от необходимости конспектировать речь сторон, а во-вторых, будет гарантией того, что в мировом соглашении не будет ошибок, вполне возможных при конспектировании текста.

Структура заявления об утверждении мирового заключения включает в себя следующие компоненты:

  1. наименование суда, рассматривающего дело;
  2. наименования или ФИО обеих сторон с указанием их процессуального статуса;
  3. номер гражданского дела и сущность иска;
  4. сообщение суду о факте достижения договоренности;
  5. перечисление взаимных обязательств сторон;
  6. собственно просьбу об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по иску;
  7. заявление сторонами о своем ознакомлении с требованиями закона и о последствиях мирового соглашения;
  8. дату заявления и подписи сторон или их представителей.

Уточним, что при рассмотрении дел с участием представителей сторон, в их доверенности должна быть отметка об их праве заключать мировое соглашение. В противном случае в утверждении соглашений суд откажет.

Рассмотрение заявления

Ходатайство об утверждении мирового соглашения рассматривается в судебном заседании с обязательным участием обеих сторон. Рассмотрение без сторон (или без одной из них) допустимо при наличии заявления о рассмотрении дела в их отсутствии.

Несмотря на то, что мировое соглашение – это свободное волеизъявление сторон, существует и возможность получить отказ в его удовлетворении. Так, суд откажет в утверждении, если:

  • соглашение противоречит требованиям законодательства;
  • соглашение ущемляет права других лиц;
  • соглашение наносит ущерб интересам кредиторов или бюджету государства.

Особенности арбитражного судопроизводства

В соответствии со ст. 139 АПК РФ, достижение мирового соглашения возможно на любой стадии процесса и по любому гражданско-правовому спору при условии, что:

  • соглашение принято в соответствии с законом;
  • соглашение не противоречит интересам других лиц или государства.

Мировое соглашение для арбитражного суда составляется исключительно в письменном виде и подается в одном экземпляре. Копии мирового соглашения остаются у каждой из сторон, принимавшей участие в составлении мирового соглашения.

Ст. 140 АПК РФ регламентирует не только форму, но и условия мирового соглашения.

Так, мировое соглашение в арбитражном суде может касаться вопросов:

  • отсрочки или рассрочки платежей;
  • уступки права требования;
  • признания или прощения долгового обязательства полностью или частично;
  • распределения расходов по суду;
  • иных вопросов, при условии их соответствия требованиям закона.

Если стороны в мировом соглашения не предусмотрят порядок распределения судебных расходов, то арбитражный суд распределит их по своему усмотрению.

Особенности административного судопроизводства

Вопросы заключения мирового соглашения по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, то есть по делам, проистекающим из публичных правоотношений, регламентируются ст. 137-157 КАС РФ.

Не подпадают под действие КАС РФ административные дела, рассматриваемые по КоАП РФ.

Соглашение по этой категории дел может касаться исключительно вопросов, касающихся их прав и обязанностей и связанных с ними уступок. Не допускаются мировые соглашения по делам связанным с оспариванием нормативного акта.

Мировые соглашения по делам административного производства могут быть как заявлены устно с внесением в протокол, так и оформлены письменно.

Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас →

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://zakonius.ru/obrazec/zayavlenie-ob-utverzhdenii-mirovogo-soglasheniya

Просим утвердить мировое соглашение
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here